МОСКОВСЬКА АКАДЕМІЯ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
Юридичний інститут
кафедра цивільного права та процесу
Іванов Олександр Анатолійович
II курс, гр . ЮД 2-00, денне відділення
курсова робота з дисципліни:
Цивільне право
на тему:
«Договір підряду та його види »
науковий керівник - доктор юридичних наук, професор
Шімінова Маргарита Яківна
Москва 2002 г.
Зміст:
Стор.
Вступна часть_________________________________________________3
Основна часть______________________________________________________4-26
1. Загальні положення про договір подряда___________________________4-14
2. Договір побутового подряда_____________________________________14-17
3. Договір будівельного подряда________________________________17-22
4. Підряд на виконання проектних та вишукувальних работ_______22-24
5. Підрядні роботи для державних нужд___________________24-26
Заключна часть_______________________________________________27
Список використовуваної літератури_____________________________________28
Список нормативних актов___________________________________________29
Умовні сокращенія________________________________________________30 < p> Вступ
У сучасних умовах цивільно-правовий договір являє собоюодну з широко застосовуваних, гнучких і оперативних правових зв'язків міжрізними суб'єктами права, які дозволяють здійснювати процес трансформаціїматеріальних та інших благ між учасниками цивільного обороту.
Договір в рівній мірі дозволяє врахувати специфіку та особливостівзаємин сторін, узгоджувати їх індивідуальні інтереси, а такожзабезпечувати правові гарантії цих інтересів. 1
Стаття 420 ЦК України визначає договір як угоду двох або декількохосіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав таобов'язків.
Мета даної роботи полягає у розкритті загальних положень договору підряду,а також його різновидів.
Підрядні відносини були відомі ще римським правом, в якому договірпідряду (locatio-conductio operis) розглядався як різновидудоговору найму (locatio-conductio) речей, робіт (підряду) або услуг.2
Подібне об'єднання договорів було обумовлено тим, що основним способомзадоволення потреб у будь-яких роботи або послуги булирабів дії. Якщо для виконання робіт наймали раба, укладався договірнайму речі, а якщо виконавцем був вільний римський громадянин - тодоговір підряду або найму послуг. Звідси і сталося виділення договорівнайму послуг та підряду. Різниця між останніми полягало в тому, що задоговору підряду завжди досягався певний економічний результат
(opus), якого не було в договорі найму услуг.3
В даний час поспіль широко використовується і є важливим елементомцивільних правовідносин.
_____________________________________________
1 Російське цивільне право: Учебник/Под ред. 3. Г. Крилової, Е. П.
Гаврилова. 2-е изд. - М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2001. С. 226.
2 Пиляева В.В. Римське приватне право: Учеб.пособіе. - 3-е изд.
Доповнене. - М., 2001. с. 81.
3 Брагинский М. И. Договір підряду і подібні до нього договори. М., 1999.
С. 10.
Загальні положення про договір підряду
Стаття 702 ЦК України визначає договір підряду як таку угоду, в силуякого одна сторона (підрядник) зобов'язується виконати за завданням іншоїсторони (замовника) певну роботу й здати її результат замовникові, азамовник зобов'язується прийняти результат роботи й оплатити його.
На відміну від інших цивільно-правових зобов'язань, зобов'язанняпідрядного типу регулюють економічні відносини з надання послуг. Іншимисловами, підряд відноситься до таких зобов'язань, у яких боржникзобов'язується не що-небудь дати, а що-небудь зробити, тобто виконатипевну роботу.
Договір підряду в залежності від завдання замовника і виду робіт можевиражатися у створенні нової речі або у відновленні, поліпшенні чи іншомузміні вже існуючих речей з передачею результату виконаних робітзамовнику. За договором підряду, укладеним на виготовлення речі,підрядник передає замовнику права на неї. Якщо інше не передбаченодоговором, підрядник самостійно визначає способи виконання завданнязамовника.
Предметом договору підряду є результат виконаної роботи.
Крім власне договору підряду виділяються деякі спеціальні видидоговору підряду, на які загальні положення про договір підрядупоширюються, якщо це не суперечить спеціальним нормам про цедоговорі: побутовий підряд, будівельний підряд, підряд на виробництвопроектних та вишукувальних робіт, підрядні роботи для державнихпотреб.
У правозастосовчій практиці часто виникає необхідність розмежуватипідряд і трудовий договір. Їхній зв'язок обумовлена тим, що обидва договориохоплюють правовим регулюванням процес праці. При цьому сформовані вгосподарській практиці форми організації праці настільки зближують ці дваформи правового регулювання відносин у сфері праці, що межаміж ними стає недостатньо чіткою. Особливо це помітно у зв'язку звиконанням громадянами робіт за так званими трудовими угодами. Якийдоговір лежить в основі трудової угоди - трудовий або підрядний, можназ'ясувати, лише зрозумівши суть відмінності між цими договорами. І замовника вдоговорі підряду, і роботодавця в трудовому договорі змушує до укладаннядоговору потреба в діяльності якого-небудь фахівця, однак спосіб,форма задоволення цієї потреби різні. Так, за договором підрядузадоволення інтересу замовника забезпечується результатом роботипідрядчика, по трудовому ж договору інтерес підприємця полягає ввиконання працівником певної трудової функції, яка характеризуєтьсяспеціальністю, кваліфікацією і посадою. Іншими словами, основний акцентв регулюванні трудових відносин робиться на регламентацію процесупраці, у той час як в підряд він зміщений на регламентацію досягнень іпередачі результату праці замовнику. Похідним є ознакапідпорядкування працівника правилами внутрішнього трудового розпорядку або іншоговпорядкування його діяльності з боку роботодавця. Підрядник же, яксамостійно господарюючий суб'єкт, який не залежить від замовника привизначенні способу виконання замовлення і досягнення результату. Крім того,для підряду характерно те, що підрядчик виконує роботу з власнихматеріалів, своїми силами і засобами, тобто своїм коштом: ризикує неотримати винагороду за виконану роботу при випадковій загибелі абоушкодженні її результату. У той час як за трудовим договором працівникувинагорода має бути виплачено, навіть якщо виконана їм робота непривела ні до якого позитивного результату, тому що оплаті, хоча б і вмінімальному розмірі, підлягає сам процес виконання роботи. І, нарешті,всі створені працівником за трудовим договором речі належать йогороботодавцю. Речі ж, створені за договором підряду, до моменту їхпередачі замовнику належать на праві власності підрядчику. 1
Сторонами в договорі підряду є замовник і підрядчик, якимиможуть бути організації, наділені правами юридичної особи, а такождієздатні громадяни.
Виступаючи замовниками за договором підряду, і громадяни, і юридичніособи, як правило, замовляють виконання лише таких робіт, щонеобхідні для задоволення їхніх власних запитів і потреб.
Однак сформована господарська практика показує, що в ряді випадківвиконання функцій замовника досить обтяжливо. Доцільно томудіяльність так званих професійних замовників, які задоговору з громадянами і організаціями приймають на себе виконання функційзамовника зі зведення будинків, споруд чи виконання інших робіт длятретіх осіб. Здійснення функцій замовника для третьої особи єрізновидом підприємницької діяльності, яка маєздійснюватися відповідно до встановлених законодавствомвимогами, зокрема, отриманням необхідних дозволів (ліцензій).
Займатися підрядними роботами мають право лише дієздатні громадяни, втому числі і в результаті емансипації (ст. 27 ГК РФ). На відміну від трудовихвідносин, цивільне законодавство не передбачає можливістьздійснення підрядних робіт особою, яка має частковою дієздатністю.
Крім того, якщо діяльність громадянина носить не разовий, а постійнийхарактер, то він повинен мати патент (ліцензію) на право здійсненняіндивідуальної трудової діяльності.
Здійснення функцій підрядчика юридичною особою залежить від того,якою правоздатністю дана юридична особа наділяється - загальною абоспеціальною. Якщо юридична особа наділена загальною правоздатністю, то впринципі вона може займатися будь-якою господарською діяльністю, а тимсамим і виступати в якості підрядчика, але для заняття багатьма видамизазначеної діяльності (наприклад, в області проектних та вишукувальнихробіт) необхідне отримання ліцензії. Якщо ж юридична особа наділеналише спеціальною правоздатністю, то воно може виконувати функціїпідрядника у відповідності з тими видами діяльності, які передбаченів його статуті чи що відноситься до нього положенні, що особливо важливовраховувати, коли мова йде про некомерційних організаціях.2
ЦК України містить спеціальну правову норму, що закріплює системугенерального підряду. Положення цієї норми поширюються на всі видидоговорів підряду (побутовий підряд, будівельний підряд і т. д.).
_____________________________________________
1 Курс трудового права. Т. 1.// Под ред. А. С. Пашкова, С. П. Маврина.
Е. Б. Хохлов. СПб., 1996. С. 107.
2 Цивільне право. Том 2. Підручник. Видання друге, перероблене ідополненное./Под ред. А. П. Сергєєва, Ю. К. Толстого. - М.: «ПБОЮЛ Л.В.
Рожніков », 2000. - 313 с.
Згідно з п. 1 ст. 706 ГК РФ, якщо із закону або договору підряду невипливає обов'язок підрядчика виконати передбачену в договорі роботуособисто, підрядник має право залучити до виконання своїх зобов'язань інших осіб
(субпідрядників). У цьому випадку підрядник виступає в ролі генеральногопідрядника.
Таким чином, система генерального підряду включає в себе замовника,генерального підрядника і субпідрядника. При такій системі договір підрядуукладається між замовником і генеральним підрядником. У свою чергу длязабезпечення виконання зобов'язань за основним договором підрядугенеральний підрядник має право укласти договір підряду з субпідрядником.
Система генерального підряду передбачає і особливостівідповідальності за невиконання зобов'язань за договором підряду. УЗокрема, згідно з п. 3 ст. 706 ГК РФ, гене -ральний підрядчик несе перед замовником відповідальність за наслідкиневиконання або неналежного виконання зобов'язань субпідрядником.
Прямих правових зв'язків між замовником і субпідрядник невстановлюється, оскільки у взаємовідносинах з субпідрядниками функціїзамовника здійснює генеральний підрядник. Відповідальність передсубпідрядником несе генеральний підрядчик за невиконання або неналежневиконання замовником зобов'язань за договором підряду.
Однак у договорах, укладених генеральним підрядчиком як ззамовником, так і з субпідрядниками, може бути передбачена можливістьпред'явлення замовником будь-яких вимог безпосередньо досубпідряднику та субпідрядником до замовника (п. 3 ст. 706 ГК РФ).
Необхідність подібного роду прямих зв'язків може виникати при виконанніскладних робіт, будівництві великих об'єктів, у спорудженні якихбере участь кілька різних будівельних і монтажних організацій.
Поряд з побудовою відносин між замовником і підрядником зпринципом генерального підряду можлива участь у виконанні робітдекількох осіб, тобто множинність осіб як на стороні підрядника, так іна стороні замовника. У цьому випадку вони є солідарними боржниками
(кредиторами). Участь декількох осіб можливо при: неподільності предметазобов'язання, виконання робіт у зв'язку із здійсненнямпідприємницької діяльності та в інших випадках, передбачених закономабо договором.
Оскільки правило про множинність осіб на стороні підрядникаприпускає інше розподіл обов'язків і відповідальності, ніж пригенеральний підряд, то одночасне застосування цих правил або їхпоєднання неможливо. Щоб уникнути конкуренції норм слід виходити зтого, що загальним правилом є принцип генерального підряду. Так, якщозамовником укладено договір з підрядником на виконання всієї роботи, тозалучення інших підрядників замовник може здійснити тільки здотриманням прав генерального підрядника (п. 4 ст. 706 ГК РФ).
Отже, множинність осіб на стороні підрядника може виникнутиабо при одночасному укладанні договору з окремими підрядниками навиконання самостійних робіт, або в самому договорі підряду вжезакладена множинність на стороні підрядника, тобто в договорі підрядупередбачено, що договір укладено з кількома підрядниками.
Договір підряду є консенсуальних, взаємним і оплатним.
Цей договір належить до числа консенсуальних договорів, оскільки длявиникнення прав та обов'язків достатньо лише угоди міжзамовником і підрядником, але на відміну від інших консенсуальних договорів,поспіль не може бути виконаний безпосередньо в момент укладання договору,оскільки для досягнення потрібного результату необхідно затратитипевний час на виконання роботи.
Взаємність договору проявляється в тому, що кожна із сторін (замовник тапідрядник) наділяються ГК РФ правами та обов'язками. Зокрема, згідно зст. 702 ГК РФ, підрядчик зобов'язаний виконати роботу і її результати передатизамовнику. У свою чергу замовник зобов'язаний прийняти результат роботи іоплатити його.
Договір підряду є оплатним, оскільки витрати підрядникапроявляються у витрачанні майна, а замовника - у виплатівинагород, тобто замовник оплачує підряднику обумовлену ціну завиконану роботу.
Зміст договору підряду становить сукупність умов,що визначають права і обов'язки замовника і підрядника, виражені у форміпунктів договорів.
Всі умови договору підряду слід підрозділити на дві групи: а) особливі (або істотні) умови; б) звичайні умови.
Особливі (істотні) умови договору підряду становлять основудоговору, тому що тільки при досягненні угоди з усіх особливим
(істотною) умовам договір вважається укладеним. За відсутностіугоди хоча б за одним з особливих умов договір не можна вважатиув'язненим. Так, ціна робіт договору визначається угодою сторін, аза відсутності такої умови договір є нікчемним. Якщо ж термінипочатку та закінчення робіт не узгоджені, то договір вважається неукладенимі саме порушення цієї умови договору розглядається як прострочення ітягне за собою відповідні наслідки. Сторони можуть встановити іпроміжні строки виконання робіт, а також встановити заходивідповідальності за їх порушення.
Особливі умови договору підряду мають важливе значення і для фізичнихосіб як учасників договору підряду, оскільки дозволяють визначити самфакт досягнення угоди між замовником і підрядником.
До особливих (істотною) умовам договору підряду відповідно до ст.
703, 704, 708, 709 ЦК України належать: а) Організація робіт. Організація робіт як одна з основних умовдоговору підряду виявляється в тому, що згідно з п. 1 ст. 704 ГК РФ, якщоінше не передбачено договором підряду, робота виконується з матеріалупідрядника, його силами і засобами, тобто коштом підрядника. УВідповідно до п. 3 ст. 703 ЦК України підрядник самостійно визначаєспособи виконання завдання замовника, якщо інше не передбачено договоромпідряду; б) Терміни виконання роботи. Відповідно до ст. 708 ГК РФ, у договорі підрядувказуються початковий і кінцевий строки виконання роботи. За погодженнямміж сторонами в договорі можуть бути передбачені також терміни завершенняокремих етапів роботи (проміжні терміни), які можуть бути зміненіу випадках і в порядку, передбачених договором; в) Ціна робіт. Ціна роботи, згідно з п. 2 ст. 709 ГК РФ, містить усебе: а) компенсацію витрат підрядника; б) що належить підрядчикувинагороду.
Ціна роботи може бути визначена шляхом складання кошторису (п. 3 ст. 709
ГК РФ).
У випадку, коли робота виконується відповідно до кошторису,складеної підрядчикомИком, кошторис набуває чинності і стає частиноюдоговору підряду з моменту підтвердження її замовником; г) предмет договору.
Звичайні умови договору підряду не впливають на юридичну силу договору,тому що вони (умови) можуть бути включені до договору, але можуть і невключатися в нього.
До звичайних умов договору підряду слід віднести: а) умова про якість результату роботи (ст. 721-725 ГК РФ); б) порядок оплати праці (ст. 711 ГК РФ); в ) сприяння замовника у виконанні роботи; г) конфіденційність інформації за договором підряду (ст. 727 ГК РФ).
Підрядник зобов'язаний за свій ризик виконати певну роботу за завданнямзамовника з його або своїх матеріалів. У легальному визначенні договорупідряду міститься ряд вимог, що конкретизують основний обов'язокпідрядчика по виконанню роботи.
Робота повинна бути виконана за завданням замовника, тобто відповідноз тими вимогами, які замовник визначив в договорі, технічномузавданні, що додається до договору, або квитанції в договорі побутового підряду.
Підрядник зобов'язаний виконати роботу доброякісно, тобто безнедоліків, які роблять використання виготовленої речі за призначеннямнепридатним, а також у точній відповідності із завданням замовника. Однакзавдання замовника у питаннях, що стосуються придатності і міцності роботи, неслід абсолютизувати. Передбачається, що підрядник, на відміну відзамовника, є фахівцем в дорученій йому справі. Тому напідрядника покладається особливий обов'язок своєчасно попередитизамовника про те, що дотримання вказівок останнього загрожує придатності абоміцності виконуваної роботи (п. 1 ст. 716 ГК РФ). Якщо замовник не змінитьвказівок про спосіб виконання роботи у відповідний строк, підрядчик вправівідмовитися від договору і вимагати відшкодування збитків, заподіянихприпиненням договору (п. 3 ст. 716 ГК РФ).
Поряд з вимогами, що містяться в договорі, робота, яку виконуютьпідрядником, має відповідати вимогам ГОСТ, ТУ або іншоїнормативно-технічної документації, а за відсутності такої - зазвичайпропонованим вимогам (ст. 721 ГК РФ).
Робота повинна виконуватися з матеріалу підрядника та його засобами, якщоінше не встановлено законом або договором (п. 1 ст. 704 ГК РФ). З огляду надиспозитивність даної норми, закон передбачає різні правила взалежно від того, з чиєї матеріалу робота виконується.
При виконанні підрядником роботи зі свого матеріалу, він несевідповідальність за доброякісність використовуваного матеріалу, несучи передзамовником таку саму відповідальність, як і продавець при продажу товарівненалежної якості (п. 5 ст. 723 ГК РФ). Якщо ж робота виконується зматеріалу замовника, то на підрядника покладається обов'язок економного,дбайливого витрачання матеріалу замовника, він несе відповідальність занеправильне використання матеріалу, а за виконання всієї роботи зобов'язанийподати звіт про використання матеріалів і повернути замовнику залишокматеріалу (п. 1 ст. 713 ГК РФ). Як фахівець, підрядчик зобов'язанийсвоєчасно попередити замовника про непридатність абонедоброякісності наданого ним матеріалу (п. 1 ст. 716 ГК РФ).
Законом встановлено, що підрядник зобов'язаний перевірити доброякісністьнаданого замовником матеріалу при його прийманні. Якщо підрядник незаявив при належній приймання про недоброякісність матеріалу, то правона отримання винагороди у випадку непридатності результату робіт довикористання внаслідок недоліків матеріалу він не втратить, лише довівши,що недоліки матеріалу не могли бути ним виявлені при належній прийманняматеріалу (пп. 2, 3 ст. 713 ГК РФ).
Крім названих обставин, закон зобов'язує підрядника інформуватизамовника про будь-яких інших, не залежних від підрядчика обставин,загрожують міцності або придатності виконуваної ним роботи (п. 1 ст. 716 ГК РФ).
Всі ці правила спрямовані на захист інтересів замовника в отриманнідоброякісного результату роботи.
Підрядник зобов'язаний вжити всіх заходів до забезпечення збереження довіреногойому замовником майна і несе відповідальність за всяке упущення,спричинило його втрату або пошкодження (ст. 714 ГК РФ). Підрядникнесе відповідальність за збереження не тільки переданого йому замовникомматеріалу, а й іншого майна замовника, переданого для його ремонту,поліпшення або виконання іншої роботи. Підрядник не відповідає за випадковузагибель майна замовника, оскільки відповідає тільки за свої упущення.
Не можна також вважати, що підрядчик зобов'язаний приймати будь-які особливі заходизаходи для охорони майна замовника. За загальним правилом, вінзобов'язаний піклуватися про майно замовника, як і про своє власне,дотримуючись звичайні запобіжні заходи. Однак договором може бутипередбачена і спеціальний обов'язок підрядника дотримуватися будь-якідодаткові вимоги замовника, що стосуються охорони його майна,наприклад, при роботі з дорогоцінними металами або з приладами, які єоб'єктами підвищеної небезпеки для оточуючих.
Приймаючи від замовника матеріал, підрядчик зобов'язаний виконати певнівимоги. Вони різняться в залежності від того, хто є замовником:громадянин або організація. Так, при виконанні роботи за договором побутовогопідряду з матеріалу замовника підрядник зобов'язаний вказати у квитанції,видається замовнику, точне найменування, опис матеріалу і його оцінкуза угодою сторін (ст. 734 ГК РФ). У тому ж порядку здійснюєтьсяоцінка здаються замовником виробів для виконання ремонтних та іншихробіт.
Чинним законодавством на підрядника покладається додатковаобов'язок по передачі замовнику інформації, що стосується експлуатації абоіншого використання предмета договору підряду (ст. 726 ГК РФ). Ще одиннорма про передачу інформації спрямована на охорону комерційної таємниці,що стала відома сторонам при виконанні договору підряду (ст. 727 ГК РФ).
Сторонам договору підряду не потрібне тепер спеціально передбачати вдоговорі умови про захист комерційної таємниці, оскільки це єімперативним вимогою закону. Сторони повинні лише передбачити порядокта умови користування отриманою інформацією, якщо вважатимуть це за необхідне.
Ризик випадкової загибелі або псування матеріалів, обладнання, переданої дляпереробки (обробки) речі або іншого використовуваного для виконаннядоговору майна несе надала їх сторона (п. 1 ст. 705 ГК РФ).
При загибелі або псування матеріалу внаслідок випадку або непереборної сили,небудь інших обставин, за які ані замовник, ані підрядник не відповідають,що виникли в результаті втрати або псування матеріалу збитки відносяться на рахуноквласника матеріалу або іншого використовуваного майна.
При виконанні роботи замовник має право, не втручаючись у господарськусамостійність підрядчика, контролювати виконання робіт, давативказівки про спосіб їх виконання, конкретизувати вимоги до результатувиконуваної роботи, не змінюючи істоти завдання (ст. 715 ГК РФ). Це правонадано замовнику з метою своєчасного виявлення відхиленьпідрядника від умов договору, термінів виконання роботи і усунення цихпорушень. Так, якщо в ході виконання роботи замовнику стане очевидно,що робота не буде виконана належним чином, замовник має правовтрутитися, встановивши підряднику розумний термін для усунення недоліків,якщо ж підрядник не виправить недоліки до встановленого строку, замовникмає право відмовитися від договору або доручити виправлення робіт іншій особіза рахунок підрядника, а поверх того вимагати відшкодування збитків (п. 3 ст.
715 ГК РФ). Право контролю, надане законом замовнику,свідчить про його активну роль при виконанні роботи. Крім того,закон покладає на замовника обов'язок сприяти підрядникові увиконання роботи на умовах, передбачених договором (ст. 718 ГК РФ), апідрядник має право призупинити виконання договору при невиконаннізамовником своїх обов'язків (ст. 719 ГК РФ). Названі обов'язкизамовника свідчать про підвищення ролі та відповідальності замовника удоговорі підряду, що характерно для розвинених ринкових відносин.
Основні обов'язки замовника полягають у сплаті винагородипідрядчику і прийняття виконаної роботи. Обидві обов'язки тісно пов'язані,оскільки, за загальним правилом, замовник зобов'язаний оплатити виконану роботупо здачі всієї роботи підрядником. Законом або договором може бутипередбачений і інший порядок виплати винагороди. Інтересам замовниканайбільш відповідає оплата роботи з її виконання в цілому. Однак цеправило, передбачене п. 1 ст. 711 ГК РФ, є диспозитивним.
Замовник може оплатити роботу повністю при укладенні договору абовиплатити аванс, зробивши остаточний розрахунок по здачі всієї роботи вцілому. Підрядник же вправі вимагати виплати винагороди при укладаннідоговору або авансу тільки у випадках і розмірі, передбачених законом абодоговором підряду (п. 2 ст. 711 ГК РФ).
У легальному визначенні договору підряду вказано на те, що підрядниквиконує роботу за свій ризик. Це означає, що при випадковій загибеліпредмета підряду або неможливості закінчення роботи, що виникла не з винисторін, підрядчик не вправі вимагати винагороди за виконану нимроботу. Ризик підрядчика поширюється саме на отриманнявинагороди, оскільки ризик випадкової загибелі або псування матеріалу несесторона, що надала матеріали. Підрядник, однак, має право вимагативиплати винагороди, якщо загибель предмета підряду або неможливістьзакінчення роботи сталися з обставинами, що залежать від замовника:внаслідок надання недоброякісного матеріалу, виконаннявказівок замовника про спосіб виконання роботи (за умови виконанняпідрядником «інформаційної обов'язки»), або сталися після настанняпрострочення у прийнятті виконаної роботи замовником. Замовник зобов'язаний прийнятироботу у строки і в порядку, що передбачені договором, при цьомусанкцією за невиконання цього обов'язку є перехід ризику випадковоїзагибелі результату роботи на замовника з моменту, коли передача результатуроботи повинна була відбутися (ст. 720 ГК РФ)
Якщо у договорі підряду не визначена певна ціна робіт, тодоговір вважається укладеним, а оплата проводиться за ціною, яка припорівнянних обставин стягується за аналогічні роботи. При виробництвіскладних робіт ціна зазвичай визначається кошторисом.
Кошторис може бути: а) твердою, коли її зміна можлива тільки в разі істотногозростання вартості матеріалів та обладнання, що надаютьсяпідрядником або надаються йому третіми особами послуг чи іншогомайнового зміни обставин, за які сторони не відповідають (ст.
451 ГК РФ); б) приблизна, можливість зміни якої закладена в самомудоговорі, наприклад: у випадку виникнення необхідності проведеннядодаткових робіт і відповідного підвищення ціни робіт. У цьому випадкупідрядник повідомляє про зазначену необхідності замовнику, а замовник абопогоджується із зміною кошторису, або розриває договір і оплачуєпідряднику вже вироблену частину робіт. Якщо ж підрядник справивдодаткові роботи без повідомлення замовника, то замовник має право приприймання результату роботи оплатити його за раніше погодженою ціною.
У разі отримання підрядником в ході робіт економії без погіршенняякості робіт замовник зобов'язаний оплатити результат робіт за встановленою вдоговорі ціною. Договором може бути передбачений розподіл отриманоїекономії між підрядником і замовником.
Інтереси підрядника в отриманні передбаченої договором цінизахищаються шляхом надання йому права на утримання як результатуроботи, так і майна, що належить замовнику і переданого підрядчикудля виконання робіт, аж до сплати замовником відповідних сум (ст.
712 ГК РФ).
При прийнятті виконаної роботи замовник повинен оглянути її і привиявленні явних відступів від умов договору, що погіршили роботу, абоінших недоліків у роботі негайно заявити про це підряднику. Пронедоліки, які не могли бути виявлені за звичайного способу прийняттяроботи, замовник зобов'язаний заявити підряднику негайно після їх виявлення.
При невиконанні цього правила замовник втрачає право у подальшому посилатисяна недоліки роботи, які могли бути встановлені при звичайному способі їїприймання (пп. 2, 3 ст. 720 ГК РФ). Замовник, що виявив після прийманняроботи відступи у ній від договору підряду або інші недоліки, якіне могли бути виявлені при звичайному способі приймання (приховані недоліки),зобов'язаний сповістити про це підрядника у розумний строк за їх виявлення (п. 4ст. 720 ГК РФ).
Особливою формою відповідальності за порушення договору підрядником єправо замовника вимагати дострокового розірвання договору та стягненнязбитків з підрядника у випадках, коли підрядник своєчасно не приступаєдо виконання роботи або виконує її настільки повільно, що закінчення їїу встановлений термін стає явно неможливим. Якщо при виконанніроботи замовник переконається, що робота не буде виконана належним чином,замовник призначає підряднику відповідний строк для усунення виявленихнедоліків. При невиконанні підрядчиком цієї вимоги замовник має праворозірвати договір і або вимагати відшкодування збитків, або доручитивиправлення роботи третій особі за рахунок підрядника (ст. 715 ГК РФ).
Крім того, замовник має право в будь-який час до здачі йому результату роботивідмовитися від договору, сплативши підрядникові частину ціни пропорційновиконаної роботи та відшкодувати йому збитки, спричинені розірванням договору,в межах різниці між ціною, визначеною за всю роботу, і ціною,виплаченої за виконану її частина (ст. 717 ГК РФ). Законом реалізаціяцього правила не поставлена в залежність від поважність причин,викликали розірвання договору, як це було в раніше діявзаконодавстві. Тільки умовами договору можуть бути передбаченівипадки, коли замовник не має права відмовитися від виконання договору підряду.
У разі припинення договору підряду на підставах, передбаченихзаконом або договором, до прийняття замовником результату роботи, виконаноїпідрядником (пункт 1 статті 720), замовник має право вимагати передачі йомурезультату незавершеної роботи з компенсацією підряднику виробленихвитрат (стаття 729 ГК РФ).
Чинне законодавство передбачає відповідальність за порушенняцивільних прав. Зокрема, згідно з ч. 1 ст. 12 ЦК України, захистцивільних прав здійснюється шляхом відшкодування збитків, компенсаціїморальної шкоди та інших засобів захисту. За порушення умов договорупідряду винна сторона несе майнову, а також з деякимиособливостями моральну відповідальність.
Майнова відповідальність виявляється у формі відшкодування збитків,стягнення неустойки (штрафу, пені), відповідного зменшення встановленоїза роботу ціни та ін
Порушення договору підряду, з урахуванням його взаємного характеру, можестатися з вини як замовника, так і підрядника. Невиконання замовникомпокладених на нього за договором обов'язків тягне за собою, як правило, лишеобов'язок виплатити підрядникові винагороду в повному обсязі. Порушеннядоговору підрядником може складатися або в невиконанні дорученої йомуроботи або в неналежному її виконання.
Наслідки невиконання обов'язку виконати певну роботупередбачені загальними нормами про відповідальність за порушення зобов'язань
(ст. 397 ГК РФ). У цьому разі замовник має право виконати роботу за рахунокпідрядника або вимагати відшкодування понесених збитків. Законом абодоговором може бути передбачено, що замовник має право вимагати лишевідшкодування збитків, але не виконання роботи за рахунок підрядника. Замовниквправі виконати роботу за рахунок підрядчика не тільки своїми силами ікоштами, а й доручити її виконання іншій підрядчику, віднісши всевитрати на несправного підрядника.
Якщо підрядник неналежним чином виконав роботу, допустиввідступи від умов договору, що погіршили роботу, або інші недоліки вроботі, замовнику надано право вибрати один з таких варіантівповедінки:
- вимагати безоплатного виправлення недоліків у роботі в розумнийтермін;
- зажадати відповідного зменшення встановленої за роботу ціни;
- вимагати відшкодування понесених замовником необхідних витрат повиправленню своїми засобами недоліків роботи за умови, що такеправо замовника передбачено договором.
Ці правила застосовуються в тих випадках, коли наявні в роботінедоліки можуть бути виправлені або носять незначний характер. Якщож відступи від умов договору та допущені недоліки маютьістотний характер, замовник має право розірвати договір і вимагативідшкодування збитків (п. 3 ст. 723 ГК РФ).
Підрядник має право замість усунення недоліків безоплатно виконатироботу заново, відшкодувавши замовнику збитки за прострочення виконання. Замовникв цьому випадку зобов'язаний повернути раніше отриманий результат роботипідряднику (п. 2 ст. 723 ГК РФ).
Умовами договору може бути передбачено звільнення підрядника відвідповідальності за певні недоліки. Наприклад, якщо подібна роботавиконується вперше або замовник зажадав виконати роботу за новоютехнології, підрядник має право запропонувати замовнику зняти з нього ризикможливих недоліків результату роботи. Мова йде саме про ризик,оскільки таке застереження в договорі не звільнить підрядника відвідповідальності, якщо недоліки виникли внаслідок винних дій абобездіяльності підрядника (п. 4 ст. 723 ГК РФ).
Законом встановлено скорочений термін позовної давності за позовами замовниказ приводу виявлених недоліків або відступів від договору, що погіршилироботу. Якщо недоліки або відступу відносяться до явних, то позов можебути заявлений протягом одного року з дня прийняття роботи, оскількизамовник зобов'язаний негайно заявити підряднику про наявність явних недоліківпри прийнятті результату роботи (пп. 1-3 ст. 720 ГК РФ); з прихованимнедоліків - протягом одного року з дня виявлення недоліків, якіповинні бути виявлені в межах двох років з дня передачі результатуроботи, якщо інші строки не встановлені законом, договором або звичаямиділового обороту (п. 2 ст. 724 ГК РФ).
На позови з приводу недоліків у будинках і спорудах поширюєтьсязагальний строк позовної давності в три роки (ст. 196 ГК РФ).
Якщо законом, іншими правовими актами або договором передбаченогарантійний термін (ст. 722 ГК РФ), то протягом строку позовної давності занедоліків, виявлених у виконаній роботі в межах гарантійноготерміну, починається з дня заяви про недоліки, а не з дня, колинедолік був виявлений, за умови, що заяву зроблено в межахгарантійного терміну (п. 3 ст. 725 ГК РФ).
Договір побутового підряду
Договір побутового підряду - це такий вид договору підряду, в якомупідрядник, який здійснює відповідну підприємницьку діяльність,зобов'язується виконати за завданням фізичної особи (замовника) певну роботу,призначену для задоволення побутових або інших особистих потребзамовника, а замовник зобов'язується прийняти і оплатити роботу (п. 1 ст. 730 ГК
РФ).
Предметом договору побутового підряду є результатом
