КАЛУЗЬКИЙ комунальної будівельної ТЕХНІКУМ p>
Курсова робота з цивільного права p>
На тему «Загальні положення про договір підряду» p>
Студента групи Б-41 p >
Грибова Сергія p>
Керівник p>
Лапіна Т.А. p>
Захищена Оцінка
«___»___________ 2000р.
«______________» P>
Зміст p>
Вступ 3 p>
Поняття та загальна характеристика договору підряду
4 p>
Сторони і елементи договору
5 p>
Умови договору 8 p>
Відповідальність за порушення договору підряду
13 p>
Побутовий підряд 15 p>
Договір будівельного підряду 20 p>
Особливості зміст договору будівельного підряду
26 p>
Висновок 32 p>
Література 33 p>
Введення p>
Поняття та види договору підряду. Цивільний кодекс визначає поспільяк такий договір, за яким одна сторона (подрядчік.) зобов'язуєтьсявиконати за завданням іншої сторони (замовника) певну роботу і здатиїї результат замовникові, а замовник зобов'язується прийняти результат роботи іоплатити його (ст. 702 ЦК). p>
На відміну від зобов'язань по передачі майна, зобов'язанняпідрядного типу регулюють економічні відносини з надання послуг. Іншимисловами, підряд відноситься до таких зобов'язань, у яких боржникзобов'язується не що-небудь дати, а що-небудь зробити, тобто виконатипевну роботу. Виконання роботи підрядчиком спрямовано на досягненняпевного результату, наприклад, виготовлення речі, здійснення їїремонту, поліпшення або зміна її споживчих властивостей або одержанняякогось іншого результату, що має конкретне речовий і відокремленийвід виконавця вираз. Останнє пояснюється тим, що результат роботипідрядчик зобов'язаний передати замовнику. p>
Зазначений ознака зближує підряд і купівлю-продаж. У договоріпідряду, як і при купівлі-продажу, боржник передає річ у власністькредитора, однак договір підряду, хоча і може передбачати передачуречі в якості результату виконаної роботи у власність замовника, спрямованийна виготовлення речі, обумовленої в момент укладання договору родовимиознаками. Навпроти, предмет договору купівлі-продажу вже на цей моментможе бути індивідуально-визначеним. Крім того, підрядчик зобов'язанийпередати не будь-яку річ, а саме ту, яка стала результатом йогороботи. Таким чином, підряд охоплює відносини не тільки товарногообігу, але і виробництва матеріальних благ. p>
Близькість підряду і постачання визначена тим, що в моментукладання договору речі, яка повинна бути передана кредиторові, якправило, ще немає в наявності, її тільки збираються виробити. Різниця жміж цими зобов'язаннями полягає в спрямованості зобов'язання постачанняна задоволення потреб суспільства в масових, типізованих видахтоварів, у той час як підрядні відносини спрямовані на задоволенняіндивідуальних запитів і вимог замовника. Крім того, за договоромпідряду річ може виготовлятися з матеріалу, як підрядчика, так ізамовника, а за договором поставки - тільки з матеріалу постачальника
(виробника). Нарешті, постачання зобов'язує боржника лише до передачі речі увстановлений термін, а підряд у першу чергу зобов'язує боржника їївиготовити - виконати роботу, а вже потім її передати. p>
Часто виникає необхідність розмежування підряду ітрудового договору. Їхня близькість визначена тим, що обидва договориохоплюють правовим регулюванням процес праці. При цьому сформовані вгосподарській практиці форми організації праці на стільки зближують ці дваформи правового регулювання відносин у сфері праці, що межаміж ними стає недостатньо чіткою. Особливо це помітно у зв'язку звиконанням громадянами робіт за так званими трудовими угодами. Якийдоговір лежить в основі трудової угоди - трудовий або підрядний --можна з'ясувати, лише зрозумівши суть відмінності між цими договорами. Ізамовника в договорі підряду, і роботодавця в трудовому договорі змушуєдо укладення договору потреба в діяльності будь-якого фахівця,однак спосіб, форма задоволення цієї потреби різні. Так, задоговором підряду задоволення інтересу замовника забезпечуєтьсярезультатом роботи підрядчика, по трудовому ж договору інтереспідприємця полягає у виконанні працівником певної трудовоїфункції, яка характеризується спеціальністю, кваліфікацією і посадою. Іншимисловами, основний акцент у регулюванні трудових відносин робиться нарегламентацію процесу праці, в той час як в підряд він зміщений нарегламентацію досягнень і передачі результату праці замовнику [1].
Похідним є ознака підпорядкування працівника правилам внутрішньоготрудового розпорядку або іншого впорядкування його діяльності з бокуроботодавця. p>
Поняття та загальна характеристика договору підряду. p>
Підрядник же, як самостійно господарюючий суб'єкт не залежить відзамовника при визначенні способу виконання замовлення і досягненнярезультату. Крім того, для підряду характерно те, що підрядчик виконуєроботу з власних матеріалів, своїми силами і засобами, тобто своїмкоштом, ризикує не одержати винагороду за виконану роботу привипадкової загибелі або ушкодженні її результату, тобто за свій ризик, а потрудовим договором працівнику винагорода повинна бути виплачена навіть якщовиконана їм робота не привела ні до якого позитивного результату, бооплаті, хоча б і в мінімальному розмірі, підлягає сам процес виконанняроботи. Нарешті, усі видані працівником за трудовим договором речіналежать його роботодавцю. Речі ж, створені за договором підряду, домоменту їх передачі замовнику належать на Граве власностіпідрядчику. p>
Таким чином, конститутивний ознаки зобов'язання, що встановлюєтьсядоговором підряду, такі: p>
1. Підрядник виконує роботу за завданням замовника з метоюзадоволення тих чи інших індивідуальних запитів і вимог замовника. p>
2. Підрядник зобов'язується виконати певну роботу, результатомякої є створення нової речі або відновлення поліпшення,зміна вже існуючої речі. p>
3. Річ, створена за договором підряду, належить на правівласності підрядчику до моменту прийняття виконаної роботи замовником. p>
4. Підрядник самостійний у виборі засобів і способів досягненняобумовленого договором результату. p>
5. Підрядник зобов'язується виконувати роботу за свій ризик, тобто вінвиконує роботу своїм коштом і може одержати винагороду тільки втому випадку, якщо в ході виконання роботи він досягає обумовленогодоговором результату. p>
6. Підрядник виконує роботу за винагороду, право, на одержанняякого в нього виникає по виконанню і здачі, як правило, усієї роботизамовнику, крім випадків, встановлених законом або договором. p>
Останній ознака зумовлений характером регульованих цивільнимправом майнових відносин як товарно-грошових. Якщо роботавиконується безоплатно, то правове регулювання взаємовідносин сторінобмежується лише визначенням юридичної долі виготовленої речі.
Вирішення питання, кому належить результат безоплатної роботи, залежитьвід того, з чиєї матеріалу дана річ виготовлена. Зобов'язальне -правових відносин підряду між виробником речі і власником матеріалув даній ситуації не виникає. У той же час, оскільки в даномувипадку має місце звільнення від майнової обов'язки (відобов'язку сплатити винагороду за виконану роботу), зазначенівідносини підпадають під дію норм про дарування (див. наприклад, ст. 572 і
580 ЦК). P>
Зазначені ознаки зумовлюють характеристику договору підряду якконсенсуального, возмездного і взаємного. p>
На відміну від інших консенсуальних договорів, поспіль не може бутивиконаний безпосередньо в момент укладання договору, оскільки длядосягнення необхідного результату необхідно витратити певний час навиконання роботи. Виконувати ж роботи про запас, «накопичувати їх», а потімреалізовувати за договором підряду неможливо, оскільки в цьому випадкуреалізується вже наявний індивідуально певний результат, ане робота підрядника. Консенсусна характер договору зберігається і ввипадку, якщо підрядчик приступає до виконання роботи негайно післяукладення договору або виконує роботу в присутності замовника.
Виконанню роботи, виконання обов'язку підрядника завжди передуєукладення договору, яким і визначається, що саме потрібно зробити. p>
Диференціація підрядних відносин на окремі види і підвиди залежитьвід характеру виконуваної підрядником роботи і її результату. Так, узалежно від результату роботи підрядника можна диференціюватипідрядні відносини на зобов'язання, спрямовані на виготовлення новихречей, і зобов'язання, спрямовані на відновлення, зміна абополіпшення споживчих властивостей вже наявних речей (ст. 703
ЦК). У зв'язку з цим доцільно договори, спрямовані на створення речей,іменувати власне договорами підряду, а договори, спрямовані назміна споживчих властивостей речей,-договорами на виконання робіт. p>
Найбільш істотними для правового регулювання є такірізновиди договору підряду, які отримали в законодавствівідносно самостійний вираз. У п. 2 ст. 702 ГК названі такіокремі види договору підряду, як побутовий підряд, будівельний підряд,підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт, підрядні роботи длядержавних потреб. Виділення зазначених різновидів договору підрядупов'язано з особливостями застосування до них загальних положень про підряд. Вонизастосовуються лише у випадку, якщо правилами ГК про окремі різновидидоговору підряду не передбачено інші правила, ніж ті, що містятьсяв загальних положеннях про підряд. Крім того, спеціальним правовим режимомпідкоряються договори, укладені громадянами для цілей споживання, ідоговори підряду на виконання робіт для державних потреб. До вказанихрізновидів підряду, крім загальних норм про договори підряду,передбачених ЦК, застосовуються відповідно до законодавства про захистправ споживачів та про постачання товарів і виконання робіт длядержавних потреб. p>
Сторони і елементи договору підряду. p>
Сторони у договорі підряду - замовник і підрядник. Замовником єсторона, яка доручає іншій стороні виконання певної роботи, апідрядником - сторона, що зобов'язується виконати роботу. І замовником іпідрядчиком Можуть виступати як громадяни, так і юридичні особи. p>
Виступаючи замовниками за договором підряду, і громадяни, і юридичніособи, як правило, замовляють виконання лише таких робіт, щонеобхідні для задоволення їхніх власних запитів і потреб.
Однак сформована господарська практика показує, що в ряді випадківвиконання функцій замовника досить обтяжливо. Доцільно томудіяльність так звані професійних замовників, які за договоромз громадянами організаціями приймають на себе виконання функцій замовниказі зведення будинків, споруд чи виконання інших робіт для третіхосіб. Здійснення функцій замовника для третьої особи єрізновидом підприємницької діяльності, яка маєздійснюватися відповідно до встановлених законодавствомвимогами, зокрема, отриманням необхідних дозволів (ліцензій). p>
Громадяни мають право брати на себе виконання робіт, лише, будучиповністю дієздатними, в тому числі і в результаті емансипації (ст. 27
ПС). На відміну від трудових відносин, цивільне законодавство непередбачає можливість здійснення підрядних робіт особою, яка маєчастковою дієздатністю. Крім того, якщо діяльність громадянина носитьне разовий, а постійний характер, то він повинен мати патент (ліцензію) направо здійснення індивідуальної трудової діяльності. p>
Здійснення функцій підрядчика юридичною особою залежить від того,якою правоздатністю дана юридична особа наділяється - загальною абоспеціальною. Якщо юридична особа наділена загальною правоздатністю, то впринципі вона може займатися будь-якою господарською діяльністю, а тимсамим і виступати в якості підрядчика. При цьому, однак, варто пам'ятати,що для заняття багатьма видами зазначеної діяльності (наприклад, в областіпроектних та вишукувальних робіт) необхідне отримання ліцензії. Якщо жюридична особа наділена лише спеціальною правоздатністю, то воно можевиконувати функції підрядника у відповідності з тими видами діяльності,які передбачені в його статуті чи що відноситься до нього положенні, щоособливо важливо враховувати, коли ми маємо справу з некомерційнимиорганізаціями. p>
Підрядчик при виконанні робіт має право залучати інших осіб,передоручаючи їм виконання частини робіт. Юридичні особи широко залучають довиконання робіт спеціалізовані підрядні організації, особливо в такихсферах діяльності, які вимагають спеціального ліцензування, наприклад,виконання проектних робіт, прокладка засобів зв'язку, інженерних споруді т. п. У цьому випадку підрядчик стає генеральним підрядчиком, апритягнуте їм особа - субпідрядником (ст. 706 ЦК). При побудовідоговірних зв'язків за принципом генерального підряду право підрядчиказалучати до виконання робіт субпідрядників не вимагає спеціальногозакріплення в законі або договорі. Для залучення генеральним підрядчикомсубпідрядників не потрібна і згода замовника, оскільки ризик виконаннявсіх робіт несе генеральний підрядчик. Участь субпідрядник недопускається тільки у випадку, коли з закону або договору випливаєобов'язок підрядчика особисто виконати передбачену договором роботу. Уподібних випадках залучення третіх осіб до виконання роботи неприпустимо.
Якщо в порушення цього правила підрядчик, зобов'язаний особисто виконати роботу,залучить до її виконання третю особу, він буде нести перед замовникомвідповідальність за збитки, викликані участю субпідрядника у виконаннідоговору (п. 2 ст. 706 ЦК). p>
При генеральний підряд відповідальність перед замовником за виконаннявсієї роботи, в тому числі і виконуваної субпідрядниками, несе генеральнийпідрядник. Прямих правових зв'язків між замовником і субпідрядник невстановлюється, оскільки у взаємовідносинах з субпідрядниками функціїзамовника здійснює генеральний підрядник. Однак у договорах,укладених генеральним підрядником, як із замовником, так і зсубпідрядниками, може бути передбачена можливість пред'явленнязамовником будь-яких вимог безпосередньо до субпідряднику ісубпідрядником до замовника (п. 3 ст. 706 ЦК). Необхідність подібного родупрямих зв'язків може виникати при виконанні складних робіт, будівництвавеликих об'єктів, у спорудженні яких бере участь кількарізних будівельних і монтажних організацій. Наприклад, субпідрядникуможе знадобитися нормативно-технічна або проектна документація поспоруджуваного об'єкта, якої не має генеральний підрядник. У цьомувипадку субпідрядник може вступити в прямі контакти з замовником. p>
Інше становище виникає у разі, якщо замовник бажає укластипрямий договір ще з одним підрядником. Наприклад, укладено договір підрядуна будівництво та оздоблення житлового будинку, однак виконання робіт зпідключення та встановлення інженерних споруд (газо - і водопроводу,електричних мереж), замовник бажає доручити спеціалізованійорганізації, уклавши з нею прямий договір. Замовник має право укласти такийдоговір тільки за згодою генерального підрядника. У цьому випадку підрядник,уклав прямий договір із замовником, несе відповідальністьбезпосередньо перед замовником, з генерального підрядника ж знімаєтьсявідповідальність, і ризик у тій частині робіт, яку замовник доручиввиконувати іншому підряднику (п. 4 ст. 706 ЦК). p>
Поряд з побудовою відносин між замовником і підрядником зпринципом генерального підряду можлива участь у виконанні робітдекількох осіб, тобто множинність осіб на стороні підрядника (ст. 707
ЦК). P>
Оскільки правило про множинність осіб на стороні підрядникаприпускає інше розподіл обов'язків і відповідальності пригенеральний підряд, то одночасне застосування цих правил або їхпоєднання неможливо. Щоб уникнути конкуренції норм слід виходити і??того, що загальним правилом є принцип генерального підряду. Так, якщозамовником укладено договір з підрядником на виконання всієї роботи, тозалучення інших підрядників замовник може здійснити тільки здотриманням прав генерального підрядника (п. 4 ст. 706 ЦК). Отже,множинність осіб на стороні підрядника може виникнути або приодночасному укладанні договору з окремими підрядниками на виконаннясамостійних робіт, об'єднаних неподільність результату (наприклад, одинпідрядник виконує проект механічної частини, а інший - електронної частиниодного виробу) або в самому договорі підряду вже закладена множинністьна стороні підрядника, тобто в договорі підряду передбачено, що договірукладений з кількома підрядниками. p>
Предметом договору підряду є результат виконаної роботи. УЗалежно від завдання замовника і виду робіт результат може виражатися встворення нової речі або у відновленні, поліпшенні чи іншому зміну вжеіснуючих речей (ст. 703 ЦК). Наприклад, натирання паркету, прання білизни,ремонт магнітофона направлені на відновлення і підтриманняспоживчих властивостей вже існуючих речей. Поряд з розглянутимиформами вираження результату роботи підрядника є такі види робіт,в яких діяльність підрядника спрямована безпосередньо на людину,наприклад, послуги перукаря, масажиста. Відносинам підряду відповідаєтакий результат роботи, який, по-перше, може існувати окремо відвиконавця роботи, а по-друге, може бути гарантований виконавцем:зроблена зачіска, манікюр і т. п. При відсутності якого-небудь з названихознак правова форма договору підряду для регулювання зазначенихвідносин неприйнятна. p>
Умови договору. p>
Форма договору підряду повинна відповідати загальним правилам про формуугод (ст. 158-161 ЦК). Найбільш поширена проста письмова форма,що пояснюється в числі іншого також і необхідністю надати підряднимвідносин більшу стабільність, враховуючи їх, як правило, триваєхарактер. p>
Важливість визначення терміну в договорі підряду не викликає сумнівів,оскільки замовник зацікавлений у виконанні свого замовлення не взагалі, а допевного терміну. У договорі підряду прийнято розрізняти момент початку ізакінчення виконання роботи, а також проміжні терміни, наприклад, термінпримірки в договорі підряду на індивідуальне пошиття верхнього одягу. УВідповідно до ч. 1 ст. 708 ПС в договорі підряду повинні бути вказаніпочатковий і кінцевий строки виконання роботи. p>
Тривалість строку визначається угодою між замовником іпідрядником. Яких-небудь спеціальних вимог закону про максимальне абомінімальний термін виконання робіт не існує. Зустрічаються іноді впідзаконних нормативних актах граничні терміни виконання замовлень,наприклад, при побутовому обслуговуванні, не тягнуть юридичних наслідків нідля замовника, ні для підрядника, якщо вони не відтворені в договорі зконкретним замовником. Як правило, на визначення терміну закінчення роботиістотний вплив має позиція підрядника, оскільки йому необхідноспланувати роботу таким чином, щоб якісно виконати роботу ввідповідно до завдання замовника. Крім того, існують і цілкомоб'єктивні обставини, наприклад, вимоги технології виконанняроботи, що впливають на визначення терміну закінчення роботи. У той же час, привизначенні в договорі термінів виконання робіт сторони не пов'язані якимисьабо нормативними приписами і вправі встановлювати терміни, грунтуючисьлише на обліку своїх взаємних інтересів. p>
З моменту укладання договору, зафіксовані в ньому терміни стаютьобов'язковими для обох сторін, їх зміна може бути зроблено тількиу випадках і в порядку, передбачених договором (п. 1 ст. 708 ЦК). Якщосторони не встановили у договорі термін прийняття роботи, то замовник зобов'язанийприйняти роботу негайно після повідомлення підрядника про її готовності. Упідрядних зобов'язання застосовуються загальні правила про дострокове виконаннізобов'язань (ст. 315 ЦК). p>
Невиконання роботи до обумовленого договором терміну, так само як інеприйняття, замовником виконаної роботи в строк, є порушеннямзобов'язання, що має назву простроченням. Поряд із загальними правилами,передбаченими ст. 406 ЦК, на випадок прострочення замовника в законівстановлені спеціальні правила. Так, при простроченні замовником прийняттявиконаної роботи підрядник зберігає право на отримання винагородинавіть у разі загибелі результату виконаної роботи - ризик підрядникапереходить на замовника (п. 7 ст. 720 УК). Спеціальне правило встановленона випадок неявки замовника за одержанням речі, тобто ухилення замовника відприйняття виконаної роботи. Підрядник має право після закінчення місяця з дня,коли відповідно до Договору результат роботи повинен був бути переданий замовнику,і при Умові наступного дворазового попередження замовника продати
Результат роботи, а виручену суму внести на ім'я замовника в Депозит,утримавши при цьому всі належні підряднику платежі (п. 6 ст. 720 ЦК). p>
У більшості випадків основне значення для замовника має термінзакінчення роботи. Так, при порушенні кінцевого терміну виконання роботинастають загальні наслідки прострочення виконання, передбачені п. 2 ст.
405 ЦК. Суттєве значення для замовника можуть мати не лише кінцевийстрок, але й терміни початку виконання роботи, а також проміжні строки,особливо, якщо робота виконується за місцем проживання замовника абознаходження його майна. Недотримання підрядником початковим іпроміжного строку також кваліфікується, як прострочення, яканадає Замовнику право відмовитися від договору і вимагативідшкодування збитків, якщо закінчення роботи у встановлений термін стаєявно неможливим (п. 2 ст. 715 ЦК). p>
Ціною в договорі підряду є грошова сума, яку замовникзобов'язується сплатити підряднику за виконання роботи. Ціна визначаєтьсяугодою сторін шляхом зазначення в договорі конкретної суми або способуїї визначення. Якщо ні те, ні інше не передбачено договором підряду,ціна визначається відповідно до правила п. 3 ст. 424 ЦК. В якостіціни в договорі підряду може виступати не тільки грошова сума, але і іншезустрічне надання в натуральній або іншій формі (п. 1 ст. 423 ЦК). p>
У тих випадках, коли підрядником виступає державна або іншаорганізація, для якої прейскурантами або тарифами встановленіпевні розцінки на виконувані нею роботи, то при укладанні договорупідрядчик зобов'язаний керуватися цими розцінками. Замовник може абопогодитися з розцінками, що діють у підрядника, або відмовитися відукладення договору з даними підрядником. Подібна ситуація має місце ітоді, коли відповідним органом кооперативної або громадськоїорганізації затверджені прейскуранти або тарифи або прийнято рішеннякеруватися розцінками, встановленими компетентними органами длядержавних організацій. p>
Ціна в договорі підряду складається з винагороди, що сплачуєтьсяпідрядчику за виконану роботу, і компенсації витрат підрядника. Довитрат підрядника відносяться вартість матеріалів та устаткування, а такожвартість послуг, що надаються підряднику третіми особами. Ціна вдоговорі підряду і ціна речі, виготовленої за договором підряду, не завждизбігаються, оскільки в ціну речі, крім витрат підрядника та йоговинагороди (ціни договору підряду), включаються витрати замовника:вартість матеріалів, робіт і послуг, виконаних іншими особами. p>
Якщо для досягнення результату підрядчик зобов'язаний виконати комплексробіт, значних за обсягом і складності, ціна визначається шляхомскладання кошторису. Оскільки ціна є результатом угоди сторін,то не буде мати значення кошторис, складена тільки однією стороною. Пункт
3 ст. 709 ЦК спеціально підкреслює, що кошторис, складений підрядником,буде мати юридичну силу і стане частиною договору лише з моментупідтвердження її замовником. p>
На виконання робіт може бути складена тверда або приблизнакошторис. Якщо є всі вихідні дані, визначені всі необхідні видиробіт, то складається тверда кошторис, відступи від якої ні в бікзбільшення, ні в бік зменшення не допускаються. За загальним правилом,кошторис, передбачена договором підряду, є твердою. Кошторис вважаєтьсяприблизної тільки за наявності спеціальної вказівки про це в договорі
(п. 4 ст. 709 ЦК). p>
Приблизний кошторис складається в тих випадках, коли заздалегідьнеможливо визначити перелік всіх необхідних робіт. По мірі виконанняроботи приблизний кошторис уточнюється й розрахунки проводяться пофактично виробленим підрядником витрат, але тільки якщо немаєзначного перевищення приблизного кошторису. Можливість збільшення цінидопускається лише у випадку, якщо виникла необхідність у проведеннідодаткових робіт, не передбачених приблизної кошторисом. Збільшенняціни з інших підстав не допускається. Так, зростання витратпідрядника внаслідок зміни цін на матеріали, зміни кон'юнктуриринку, правил оподаткування не можуть розглядатися якобставин, що викликають необхідність перевищення ціни, визначеноїприблизно. p>
Законом не встановлений будь-який кількісний показник,що свідчить про значне перевищення приблизного кошторису. У кожномуконкретному випадку це визначається на основі ряду факторів, що включаютьвартість робіт, розмір витрат і т. п. Юридичне значення перевищенняприблизної кошторису полягає в тому, що при значному перевищеннізамовник має право відмовитися від договору, сплативши при цьому підряднику цінуза виконану частину роботи. Здійсненню цього права замовникапередує обов'язок підрядника своєчасно попередити замовника пронеобхідності значно перевищити приблизний кошторис. Невиконаннязазначеного обов'язку позбавляє підрядника права на відшкодування надкошториснихвитрат (п. 5 ст. 709 ЦК). p>
Викладені правила застосовуються у випадках перевищення приблизноїкошторису внаслідок обставин, що не залежать від сторін. Якщо ж перевищеннявикликане винними діями замовника або підрядника, то подорожчання робітвідноситься на рахунок винної сторони. p>
Тверда кошторис, за загальним правилом, не підлягає зміні навіть тоді,коли в момент укладення договору виключалася можливість передбачитиповний обсяг підлягають виконанню робіт або необхідних для цьоговитрат. Підрядник зобов'язаний виконати роботу не вимагаючи збільшення ціни,твердо визначеної договором. Однак при суттєвому зростаннівартості матеріалів та обладнання, що надаються підрядником, а такожщо надаються йому третіми особами послуг, які при укладанні договорунеможливо було передбачити, жорсткість правила про тверду ціну підривалаб принцип свободи договору: підрядник не вступив би в договірнівідносини, якщо б міг передбачити подібні зміни вартостіматеріалів, робіт, послуг. Пункт 6 ст. 709 ЦК надає підряднику правов описаній вище ситуації вимагати збільшення встановленої ціни. Якщозамовник відмовиться від збільшення ціни, то відповідно до принципусвободи договору підрядник має право вимагати розірвання договору (ст. 451
ЦК). P>
Проявляючи належну турботу та обачність, майстерність іпрофесіоналізм при проведенні робіт, підрядник може добитися зниженнявитрат в порівнянні з тим, як вони визначені в кошторисі. Оскільки зниженнявитрат не впливає на якість виконаних робіт і досягнуто внаслідоквміння та професіоналізму підрядника, то справедливо, що підрядникзбереже за собою заощаджені кошти. Економія підрядника представляєсобою зниження фактичних витрат підрядника у порівнянні з кошторисом.
Обов'язок замовника оплатити виконану роботу при цьому не підлягаєперегляду. Отже, підрядник має право вимагати сплати ціни в обсязі,передбаченому кошторисом. Разом з тим закон допускає можливість переглядуціни у бік її зменшення, якщо договором передбачено розподілотриманої підрядником економії між сторонами (п. 2 ст. 710 ЦК). p>
Права та обов'язки сторін у договорі підряду носять взаємний характер,тобто прав однієї сторони відповідають обов'язки іншої. Томурозгляд прав і обов'язків сторін може бути зведено до аналізуобов'язків кожної з них. p>
Підрядник зобов'язаний за свій ризик виконати певну роботу за завданнямзамовника з його або своїх матеріалів. У визначенні договору підрядуміститься ряд вимог, що конкретизують основний обов'язок підрядникапо виконанню роботи. p>
Робота повинна бути виконана за завданням замовника, тобто ввідповідно до тих вимог, які замовник визначив в договорі,технічному завданні, що додається до договору, або квитанції в договоріпобутового підряду. p>
Підрядник зобов'язаний виконати роботу доброякісно, тобто безнедоліків, які роблять використання виготовленої речі за призначеннямнепридатним, а також у точній відповідності із завданням замовника. Так,відступ підрядником від обумовленого договором фасону плаття абопальто, зовнішнього вигляду, оформлення або розміру меблів або вдома, хоча і неперешкоджає використанню результату роботи за призначенням, єпорушенням завдання замовника, а, отже, і договору. Однак завданнязамовника у питаннях, що стосуються придатності і міцності роботи, не слідабсолютизувати. Презюміруется, що підрядник, на відміну від замовника,є фахівцем у дорученій йому Деле. Тому на підрядникапокладається особливий обов'язок своєчасно попередити замовника про те,що дотримання вказівок останнього загрожує придатності або міцностівиконуваної роботи (п. 1 ст. 716 ЦК). Якщо замовник не змінить вказівок проспосіб виконання роботи у відповідний строк, підрядник має право відмовитисявід договору і вимагати відшкодування збитків, заподіяних припиненнямдоговору (п. 3 ст. 716 ЦК). p>
Поряд з вимогами, що містяться в договорі, робота, яку виконуютьпідрядником, має відповідати вимогам ДСТУ, ТУ або іншоїнормативно-технічної документації, а за відсутності такої - зазвичайпропонованим вимогам (ст. 721 ЦК). p>
Робота повинна виконуватися з матеріалу підрядника та його засобами,якщо інше не встановлено законом або договором (п. 1 ст. 704 ЦК). З огляду надиспозитивність даної норми, закон передбачає різні правила взалежно від того, з чиєї матеріалу робота виконується. p>
При виконанні підрядником роботи зі свого матеріалу він несе передзамовником таку ж відповідальність за доброякісність використовуваногоматеріалу, як і продавець при продажу товарів неналежної якості (п. 5ст. 723 ЦК). P>
Якщо ж робота виконується з матеріалу замовника, то на підрядникапокладається обов'язок економного, дбайливого витрачання матеріалузамовника, він несе відповідальність за неправильне використанняматеріалу, а за виконання всієї роботи зобов'язаний подати звіт довикористання матеріалів і повернути замовнику залишок матеріалу (п. 1 ст.
713 ЦК). Як фахівець, підрядчик зобов'язаний своєчасно попередитизамовника про непридатність або недоброякісності наданого їмматеріалу (п. 1 ст. 716 ЦК). Законом встановлено, що підрядник зобов'язанийперевірити доброякісність наданого замовником матеріалу при йогоприймання. Якщо підрядник не заявив при належній приймання пронедоброякісності матеріалу, то право на одержання винагороди увипадку непридатності результату робіт до використання внаслідокнедоліків Матеріалу він не втратить, лише довівши, що недолікиматеріалу. Не могли бути ним виявлені при належній прийманні матеріалу (п.
2, 3 ст. 713 ЦК). P>
Дане правило за своїм значенням і наслідками співпадає вжерозглянутим вимогою закону про оцінку підрядником вказівок замовника зточки зору придатності і міцності виконуваної роботи. Крім названихобставин, закон зобов'язує підрядника інформувати замовника про будь-якихінших, не залежних від підрядчика обставин, що загрожують придатності абоміцності виконуваної ним роботи (п. 1 ст. 716 ЦК). Всі ці правиласпрямовані на захист інтересів замовника в отриманні доброякісногорезультату роботи. У літературі вони отримали назву «інформаційнаобов'язок підрядника »[2]. p>
Підрядник зобов'язань?? вжити всіх заходів до забезпечення збереження довіреногойому замовником майна і несе відповідальність за всяке упущення,спричинило його втрату або пошкодження (ст. 714 ЦК). Підрядник несевідповідальність за збереження не тільки переданого йому замовникомматеріалу, а й іншого майна замовника, переданого для ремонту,поліпшення або виконання іншої роботи. Підрядник не відповідає за випадковузагибель майна замовника, оскільки відповідає тільки за свої упущення.
Не можна також вважати, що підрядчик зобов'язаний приймати будь-які особливі заходизаходи для охорони майна замовника. За загальним правилом, вінзобов'язаний піклуватися про майно замовника, як і про своє власне,дотримуючись звичайні запобіжні заходи. Однак договором може бутипередбачена і спеціальний обов'язок підрядника дотримуватися будь-якідодаткові вимоги замовника, що стосуються охорони його майна,наприклад, при роботі з дорогоцінними металами або з приладами, які єоб'єктами підвищеної небезпеки для оточуючих. p>
Приймаючи від замовника матеріал, підрядчик зобов'язаний виконатипевні вимоги. Вони різняться в залежності від того, хто єзамовником: громадянин або організація. Так, при виконанні роботи здоговором побутового підряду з матеріалу замовника підрядник зобов'язаний вказати вквитанції, що видається замовнику, точне найменування, опис матеріалу ійого оцінку за угодою сторін (ст. 734 ЦК). У тому ж порядкуздійснюється оцінка здаються замовником виробів для виконання ремонтнихта інших робіт. p>
Ризик випадкової загибелі або псування матеріалів, обладнання, переданоїдля переробки (обробки) речі або іншого використовуваного для виконаннядоговору майна, несе надала їх сторона (п. 1 ст. 705 ЦК). Призагибелі або псування матеріалу внаслідок випадку або непереборної сили, абоінших обставин, за які ані замовник, ані підрядник не відповідають,що виникають в результаті загибелі ^ щи псування матеріалу збитки відносяться нарахунок власника матеріалу або іншого використовуваного майна. p>
Основні обов'язки замовника полягають у сплаті винагородипідрядчику і прийняття виконаної роботи. Обидві обов'язки тісно пов'язані,оскільки, за загальним правилом, замовник зобов'язаний оплатити виконану роботупо здачі всієї роботи підрядником. Законом або договором може бутипередбачений і інший порядок виплати винагороди. Інтересам замовниканайбільш відповідає оплата роботи з її виконання в цілому. Однак цеправило, передбачене п. 1 ст. 711 ЦК, є диспозитивним. Замовникможе оплатити роботу повністю при укладенні договору або виплатитиаванс, зробивши остаточний розрахунок по здачі всієї роботи в цілому.
Підрядник же вправі вимагати виплати винагороди при укладаннідоговору або авансу тільки у випадках і розмірі, передбачених законом абодоговором підряду (п. 2 ст. 711 ЦК). p>
Інтереси підрядника в отриманні передбаченої договором цінизахищаються шляхом надання йому права на утримання, як результату